158.2. el contratista solicita la ampliación dentro de los siete (7) días hábiles siguientes RECOMENDACIONES DEL SUPERVISOR El supervisor recomienda la aprobación de la solicitud de ampliación de plazo de obra N°01, por 25 días calendarios, solicitada por la contratista CONSORCIO PERU, ejecutora de la obra: “MEJORAMIENTO DE PISTAS, VEREDAS Y ESCALERAS DE ACCESOS EN EL AA.HH RODRIGO FRANCO-SECTOR VIVA EL PERÚ, DISTRITO DE SANTIAGO DE SURCO – LIMA – LIMA”, la nueva fecha de vencimiento de plazo de obra será el 11 de septiembre de 2019. - El área de trámite documentario notificará la resolución a las partes. INFORME N° 002-2020-KVC CONTRATISTAS S.A.C./RESIDENTE DE OBRA/AFLP A INTRODUCCION Con fecha 05 de junio de 2019, el comité especial de evaluación de la MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO DE SURCO, adjudicó la Buena Pro de la adjudicación simplificada N° 010-2019-CS-MSS a EL CONTRATISTA la empresa CONSORCIO PERU, para la contratación de los servicios de ejecución de obra "MEJORAMIENTO DE PISTAS, VEREDAS Y ESCALERAS DE ACCESOS EN EL AA.HH RODRIGO FRANCO-SECTOR VIVA EL PERÚ, DISTRITO DE SANTIAGO DE SURCO – LIMA – LIMA”. Ruc 20601614759 ------------------------------------------------------------------------- ----------------------- Asiento N°11 del supervisor Asiento N°12 del contratista Asiento N°13 del supervisor Asiento N°22 del contratista Asiento N°23 del supervisor Asiento N°24 del contratista Asiento N°29 del supervisor Asiento N°38 del contratista En relación al artículo N° 197 del reglamento de la ley de contrataciones del estado y al artículo 198: “Procedimientos de ampliación” del reglamento de la ley de contrataciones del estado. - A través del cuaderno de obra dar conformidad a los procesos constructivos y atender a las consultas del residente de Obra, así como dar conformidad al programa de ejecución de obra. De no emitirse pronunciamiento alguno dentro del plazo señalado, se tiene por aprobado lo indicado por el inspector o supervisor en su informe. Las consultas cuando por su naturaleza, en opinión del inspector o supervisor, requieran de la opinión del proyectista son elevadas por estos a la Entidad dentro del plazo máximo de cuatro (4) días siguientes de anotadas, correspondiendo a esta en coordinación con el proyectista absolver la consulta dentro del plazo máximo de quince (15) días siguientes de la comunicación del inspector o supervisor. De conformidad con el numeral 3 del artículo 169 del Reglamento.. Así, en cumplimiento de sus funciones, el supervisor o inspector de obra debía revisar la anotación efectuada por el residente, verificando que los mayores metrados cumpl. 20487809463 y la "NEGOCIOS & CONSTRUCCIONES SELVA ORIENTE Con fecha 19 de mayo mediante DIRECTIVA N° 005-2020-0SCE/CD el OSCE, dio los alcances y disposiciones para la … La Entidad resuelve dicha solicitud y notifica su decisión al contratista en el plazo de diez (10) días hábiles, computado desde el día siguiente de su presentación. Com Fin total APISONADO MANUAL DEL TERRENO 28/07/19 29/07/19 12/08/19 18/08/19 03.00 CUNETAS 03.02.01 CORTE DE TERRENO m3 1 día vie 02/08/19 sáb 03/08/19 10 m3/día 35.97 4 días 4 días jue 22/08/19 lun 26/08/19 3dc 03.02.02 NIVELACION Y APISONADO MANUAL DEL TERRENO m2 1 día sáb 03/08/19 dom 04/08/19 40 m2/día 119.9 3 días 3 días lun 26/08/19 jue 29/08/19 2dc 04.00 MURO DE CONTENCION 04.02.01 CORTE DE TERRENO m3 2 días dom 07/07/19 mar 09/07/19 10 m3/día 84.45 9 días 8 días dom 07/07/19 lun 15/07/19 6dc 04.02.02 NIVELACION Y APISONADO MANUAL DEL TERRENO m2 2 días mar 09/07/19 jue 11/07/19 40 m2/día 84.45 3 días 3 días lun 15/07/19 jue 18/07/19 1dc Total de plazo adicional solicitado 25 dc LAS PARTIDAS SEÑALADAS SON PARTIDAS NO PARALELAS EN EJECUCIÓN DEBIDO A LA ACCECIBILIDAD DELTERRENO, ASI MISMO SE ENCUENTRAN DENTRO DE LA RUTA CRITICA DEL CRONOGRAMA DEL EXPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTO. La cual será respuesta de acuerdo a los plazos de ley establecidos en el artículo 198 de la ley de contrataciones del estado. - Con Asiento N° 07 del Residente de fecha 21.09.2020, se recalca la consulta realizada sobre el Asiento N° 06 del Residente. b) Por atrasos y/o paralizaciones no imputables al contratista. 1.- Por tanto, primera incidencia: en el caso de que se cumplan ambos requisitos, la Administración viene obligada a conceder la prórroga solicitada, por ser ésta reglada.En este contexto de la ampliación de plazo reglada, resulta ilustrativa la STSJ de Cataluña de 19 de junio de 1990, que a su vez se basa en la jurisprudencia del Tribunal Supremo y donde se … 158.4. - Situaciones de fuerza mayor o caso fortuito, se debe documentar con informe técnico, reportes meteorológicos, fotografías, pruebas de campo, etc. Las solicitudes que se requieran como consecuencia de las ocurrencias anotadas en el cuaderno de obra, se presentan directamente a la Entidad o al inspector o supervisor, según corresponda, por el contratista o su representante, por medio de comunicación escrita. que regulan el procedimiento de valorización de obras, es recomendable solicitar la siguiente información: El Supervisor ingresa por mesa de partes de la Entidad el informe de valorización con todos los sustentos. Con la finalidad de presentarle los documentos del Informe técnico de ampliación de plazo N° 01, para su conocimiento y remisión al área correspondiente para su … Consideramos que por el montante dentro del … ;����P���B��}�� ��k)��Va�렏�#��n�z7��ݠ�w��ݩ4��J#��Uѣ��6*��%D��[md�Vs`��^��l��N���GE���72�=�7lo�ɞl:����%NF{ 198.2. De no existir pronunciamiento expreso, se tiene por aprobada la solicitud del contratista, bajo responsabilidad del Titular de la Entidad. La comisión de control determinó que este trámite se realizó a pesar de que el retraso de los trabajos fue originado por causas atribuibles a la empresa ejecutora de la obra, razón por la cual … - De autorizarse ampliaciones de plazo se actualizará el cronograma de obra y se sustentará los gastos generales que resulten necesarios. Artículo 193. Procedimiento de Ampliación de Plazo - El Residente de Obra, deberá anotar en el cuaderno de obra las circunstancias que a su criterio ameriten ampliación de plazo. ALBERTO BENGOA HUAMAN Gerente General Sistemas de Riego Ingenieros S.R.L A : ING. - Con fecha 25 de setiembre de 2020 se hace entrega mediante CARTA N° 005-2020/HOSPITAL COVID CASMA del INFORME TECNICO DE REVISION DE EXPEDIENTE TECNICO mencionando una serie de consultas y observaciones al mismo, entre ellas la más relevante la consulta sobre la losa armada. DIAS CALENDARIOS 30 OBSERVACION Para efecto de análisis del presente informe Específicamente bajo rendimiento de personal. 158.6. Pompilio Paulino Reyes CARTA Nº 10 – 2017 - DPA/RO-LAZCH INF- AMPL PLAZO-03-LIUYAGARAN Ampliación de Plazo Parcial N° 03 – Obra: “Rehabilitación y Ampliación del Canal de Riego Liuyagarán Cochamarca, Distrito de Cochamarca, Oyón – Lima” 2.0 OBJETIVO El objetivo del presente Expediente de Ampliación de Plazo Parcial N° 03, está referido al bajo rendimiento del personal obrero de la zona del proyecto, el mismo que originó retraso en la programación de los trabajos programados, lo cual AFECTA LA RUTA CRITICA e impide la culminación de la obra en la fecha Prevista de Culminación, eventualidad que se encuentra comprendida en la Directiva de órgano N° 005 – 2015 – GRL – DRA, así como en el Reglamento de la Ley de Contrataciones del estado, generando así desfases en la ejecución y culminación de la obra, por un total de 30 días calendario, hecho que prorroga el plazo hasta el 22 de Enero de 2018. En este caso, el contratista amplía el plazo de las garantías que hubiere otorgado. El nuevo plazo contractual finalizaría el 11 de septiembre del 2019. Las consultas se formulan en el cuaderno de obra y se dirigen al inspector o supervisor, según corresponda. S/ 1,940,441.21 (Inc. IGV) Contratación Directa – Causal situación de emergencia. Solicitud Aumento Obra De nuestra consideración. 06 del Contratista, el Residente de obra dejo constancia la presencia de roca a profundidades mayores de 0.60m, lo cual difiere de lo establecido en el expediente técnico el cual describe que a esas profundidades, de corte el terreno es Arcillo limoso lo cual demandaría mayores tiempos de excavación Con fecha 08 de Julio de 2019. Tratándose de mayores metrados en contratos a precios unitarios, el residente anota en el cuaderno de obra el inicio de la causal, luego de la conformidad emitida por el supervisor, y el final de esta a la culminación de los trabajos. 10. - Deberá estar acompañado de los documentos sustentatorios y ser presentado oportunamente, de acuerdo a los plazos de la presente directiva. El Supervisor o Inspector deberá presentar un informe detallado de cómo afecta la ruta crítica del Diagrama PERT – CPM. 193 0 obj <>stream Learn how we and our ad partner Google, collect and use data. Continua con movimiento de tierras en calle 1, 2, 3 y 4 para veredas y muro de contención. El inspector o supervisor emite un informe que sustenta técnicamente su opinión sobre la solicitud de ampliación de plazo y lo remite a la Entidad y al contratista en un plazo no mayor de cinco (5) días hábiles, contados desde el día siguiente de presentada la solicitud. OS 4859 Fecha: Lima, 21 de agosto de 2019 Por el presente me dirijo a Usted, a fin de informar respecto al documento de la referencia en donde el Contratista solicita la Ampliación de Plazo N° 01 sin adicional de gastos generales, generado en la obra: “MEJORAMIENTO DE LAS VIAS DE ACCESO PEATONAL EN EL ASENTAMIENTO HUMANO MATEO PUMACAHUA, SECTOR 09, DISTRITO DE SANTIAGO DE SURCO, LIMA, LIMA”; para dicho efecto formulo los siguientes alcances: 1. a) Anotaciones en el Cuaderno de Obra.A efectos de cumplir con lo dispuesto en la ley de contrataciones del estado en el punto referido a las Ampliaciones de Plazo (Ampliación de la Fecha de Culminación), el Ingeniero Residente comunicó en forma oportuna a la Supervisión mediante el registro en el cuaderno de obra, el inicio y desarrollo de la causal invocada, tal como se describe a continuación: Asiento Nº 159 – 01/12/2017 DEL RESIDENTE: (…)Se observa que los rendimientos en trabajos de concreto son demasiado bajos a los considerados en el expediente técnico, dichos trabajos son ejecutados por personal de la zona. - Atrasos en el cumplimiento de las prestaciones por causas atribuibles a la Entidad. Informe Ampliación de Plazo | PDF | Precipitación | Pena capital INFORME DE AMPLIACION DE PLAZO DE OBRA by tramirezs INFORME DE AMPLIACION DE PLAZO DE OBRA Open navigation menu Close suggestionsSearchSearch enChange Language close menu Language English(selected) español português Deutsch français Русский italiano Română Bahasa Indonesia Learn more CARTA Nº 10 – 2017 - DPA/RO-LAZCH INF- AMPL PLAZO-03-LIUYAGARAN Ampliación de Plazo Parcial N° 03 – Obra: “Rehabilitación y Ampliación del Canal de Riego Liuyagarán Cochamarca, Distrito de Cochamarca, Oyón – Lima” En esa medida, el residente de obra, cuantifica y sustenta su solicitud de ampliación de plazo parcial directamente ante el supervisor, ya que la eventualidad (causal), afecta la ruta crítica y son indispensables ejecutar para cumplir con la culminación de la obra, lo cual origina mayor periodo de días para poder continuar con los trabajos. Las consultas cuando por su naturaleza, en opinión del inspector o supervisor, requieran de la opinión del proyectista son elevadas por estos a la Entidad dentro del plazo máximo de cuatro (4) días siguientes de anotadas, correspondiendo a esta en coordinación con el proyectista absolver la consulta dentro del plazo máximo de quince (15) días siguientes de la comunicación del inspector o supervisor. Ruc 20601614759 ------------------------------------------------------------------------- ----------------------- considera un tipo de suelo SM, el cual correspondería a arenas limosas. 4.0 ANTECEDENTES DEL CONTRATO Y LA OBRA El inicio de ejecución de la obra, se materializa con la Transferencia de Fondos Provenientes del Tesoro Público a través del Ministerio de Economía y Finanzas, el día 07 de Junio del 2017, fecha en la que el Pliego del Gobierno Regional de Lima realiza la trasferencia de Fondos a la U.E de la Dirección Regional de Agricultura, para el inicio de ejecución de la siguiente Obra: “Rehabilitación y Ampliación del Canal de Riego Liuyagarán Cochamarca, Distrito de Cochamarca, Oyón – Lima” – Meta III, por un monto de S/.1´732,064.57 con un plazo de ejecución de 105 días calendario. 1, 299,841.31 (Un Millón doscientos noventa y nueve mil ochocientos cuarenta y uno con 31/100 Nuevos Soles) incluido IGV, seguros y todo aquello que se requiera para la correcta ejecución de la Obra. El contratista solicita la ampliación dentro de los siete (7) días hábiles siguientes a la notificación de la aprobación del adicional o de finalizado el hecho generador del atraso o paralización. Ruc 20601614759 ------------------------------------------------------------------------- ----------------------- para la cual fue adquirido; y, “preexistente” a la transferencia o concomitante con ella aun cuando sus efectos se manifiesten después. Para lo cual adjunto al presente informe: Informe de ampliación de plazo. Ficha técnica del proyecto con la justificación de la ampliación de plazo. Cronograma acelerado de avance de obra. Anexo (copias de cuaderno de obra). Es cuanto informe a su despacho para que Ud. En caso el inspector o supervisor no emita el informe al que se refiere el numeral anterior, la Entidad resuelve sobre la ampliación solicitada y notifica su decisión al contratista en un plazo máximo de quince (15) días hábiles, contados desde el vencimiento del plazo previsto para el inspector o supervisor, bajo responsabilidad. SE SOLITICA. La concesión de la ampliación de plazo de tramitación a (indique la cantidad de días que requiere) más, para cumplir con todos los requerimientos de dicho trámite. - Demuestro objetivamente la cantidad de días de atraso y el tiempo a ser requerida siendo afectadas diversas partidas con mano de obra y por ende la ruta crítica. hoy deciden suerte de seis implicados en crimen de pino, muere escolar que resultó herida en volcadura, Proyectos Especiales Aprobados Abril 2012 (.pdf), Proyectos Especiales Aprobados Setiembre 2014 (.pdf), NOTIFICACION POR EDICTO.- Ante el oficio del, NOTIFICACION POR EDICTO.- Ante el Oficio del Abogado Notario, a cuchillazos intenta matar a la madre de su hijo, Miguel Angel Espinoza Figueroa, sito en el Jirón 28 de, Acta de compromiso de fecha 15 de junio de 2015, Proyectos Especiales Aprobados Abril 2013 (.pdf), © 2013 - 2023 studylib.es todas las demás marcas comerciales y derechos de autor son propiedad de sus respectivos dueños. 00 Comentarios Arq. La Dirección de Obras emitirá el Certificado de Recepción Definitiva (Ampliación Mayor a 100 m²), cuando se constate que las obras ejecutadas sean concordantes con el permiso otorgado y Francisco Yafac Velasquez SUPERVISOR DE OBRA Asunto: APROBACION DE AMPLIACIÓN DE PLAZO DE OBRA N° 01 EJECUCIÓN DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DE PISTAS, VEREDAS Y ESCALERAS DE ACCESOS AL AA.HH. Requisitos - Que las causales estén anotadas en el cuaderno de obra, dentro del plazo establecido. Opinión 171-2018/DTN. Todos los motivos expuestos obligan a la Entidad al reconocimiento de una ampliación de plazo de 26 días calendarios, lo cual alarga la fecha de término de obra del día 24 de octubre de 2020 al día 20 de noviembre de 2020. ¿O sabes cómo mejorar StudyLib UI? En vista que el tiempo se acorta según lo programado (fecha de culminación el día 23 de diciembre) es de necesidad solicitar la 3ra ampliación de plazo por 30 días calendarios para poder culminar la obra, sin incrementar el presupuesto de obra aprobado, no incurriéndose por ello en incumplimiento de lo dispuesto en la: Directiva de Órgano N° 005 – 2015 -GRL – DRA - VII Disposiciones Específicas – 7.5.4 Otros informes y Respecto a: Solicitar la ampliación de plazo N° 03 antes de que concluya el plazo de ejecución aprobado, ni menos aún en la extemporaneidad que invoca la supervisión y entidad. - Desabastecimiento de los materiales e insumos requeridos por causas ajenas al proceso de adquisición de la entidad. Se emite el informe técnico de sustentación y cuantificación de ampliación de plazo N°1 con carta N°104- 2019-CP/RO, de asunto entrega de informe de Ampliación de Plazo N°1. En virtud de lo expuesto, una deficiencia del expediente técnico podría considerarse un vicio oculto cuando, luego de culminado el contrato de consultoría de obra, se advierten defectos en el expediente técnico que no podían ser apreciados a simple vista o empleando la diligencia ordinaria, y que impiden que la Entidad pueda utilizarlo adecuadamente. Asiento N°73 de la Supervisión 16 de Agosto del 2019 Se decepciona carta N°104-2019-CP/RO de asunto entrega de informe de ampliación de plazo. Se toma conocimiento de lo solicitado por supervisión en asiento N°65, se procederá con la elaboración del informe técnico. Las causales son: - Por atrasos o paralizaciones ajenos a la voluntad del ejecutor. Artículo 197. 193.2. Com Fin total 02.00 VEREDAS 02.02.01 CORTE DE TERRENO DE VEREDAS m3 2 días vie 26/07/19 dom 28/07/19 10 m3/día 657.01 66 días 10 días vie 02/08/19 lun 12/08/19 8dc 02.02.02 NIVELACION Y m2 1 día dom lun 40 m2/día 1237.58 31 días 6 días lun dom 5 dc Hesa.consultores.srl@gmail.com Cel 965468616 HESA CONSULTORES S.R.L. Obra ´Construcción de 03 aulas y cerco perimétrico de la I.E. Con fecha 08 de Julio de 2019. El hecho invocado afecta la ruta crítica del programa de ejecución de obra vigente y la ampliación de plazo necesaria para culminar la obra. 6. Si dentro del plazo de veinte (20) días hábiles de presentada la solicitud, la entidad no se pronuncia y no existe opinión del supervisor o inspector, se considera ampliado el plazo solicitado por el contratista. Deberá conservar una copia de la notificación y del acuse de recibo. - Señalo los folios del cuaderno de obra donde se anotó la causal desde el inicio y durante la ocurrencia de la misma. 4.0 ACONTECIEMIENTOS Y OCURRENCIAS - Con fecha 10 de Setiembre del 2020, se realizó la entrega de terreno y posteriormente la suscrición del acta de inicio de obra, en dicho acontecimiento, se contó con la presencia de la ENTIDAD, CONTRATISTA y SUPERVISION, no se contó con EXPEDIENTE TECNICO, pero se suscribió el acta por una medida de acto protocolar y poder iniciar los trabajos preliminares. Our partners will collect data and use cookies for ad targeting and measurement. 192.2. En virtud de la ampliación otorgada, la Entidad amplía el plazo de los contratos directamente vinculados al contrato principal. Alipio Edgar Miranda Romero. CUANTIFICACION DE LA AMPLIACION DE PLAZO PARCIAL Nº 03 La eventualidad mencionada requiere la Ampliación de Plazo Parcial N° 03 que se solicita, por los hechos que configuran la causal (causas atribuibles a la entidad), ya que como es sabido este proyecto fue concebido para ejecutarse CARTA Nº 10 – 2017 - DPA/RO-LAZCH INF- AMPL PLAZO-03-LIUYAGARAN Ampliación de Plazo Parcial N° 03 – Obra: “Rehabilitación y Ampliación del Canal de Riego Liuyagarán Cochamarca, Distrito de Cochamarca, Oyón – Lima” en un plazo de 157 días, el bajo rendimiento del personal de obra ha ocasionado que no se pueda continuar con la ejecución de las partidas contractuales. Por … : ... El presente Informe para solicitar y sustentar los … Cualquier controversia relacionada con la ampliación del plazo puede ser sometida a conciliación y/o arbitraje dentro de los treinta (30) días hábiles posteriores a la notificación de esta decisión. CARTA Nº 10 – 2017 - DPA/RO-LAZCH INF- AMPL PLAZO-03-LIUYAGARAN Ampliación de Plazo Parcial N° 03 – Obra: “Rehabilitación y Ampliación del Canal de Riego Liuyagarán Cochamarca, Distrito de Cochamarca, Oyón – Lima” 3.0 BASE LEGAL SUSTENTO LEGAL Conforme a la Directiva de Órgano N° 005 – 2015 – GRL – DRA VI DISPOSICIONES GENERALES 6.3 Control de la Administración Directa de Obras Públicas 6.3.7 Sobre el Plazo de Ejecución de Obra Toda ampliación de plazo de la obra será aprobada por el titular de la Entidad mediante Resolución Directoral Sectorial, previa sustentación escrita del Residente de Obras si la causal es de su competencia y sólo estará justificada cuando afecte la ruta crítica y esté vigente el plazo de ejecución en los casos siguientes: - Problemas en la efectiva disponibilidad de recursos presupuestales. Análisis de la situación financiera a corto plazo y largo plazo, calendario valorizado de ampliacion de plazo, tabla de cuantificacion para ampliacion de plazo, acta de modificacion y ampliacion del plazo, ampliacion de plazo de una obra de saneamiento, ampliación de plazos para pago de tributos covid 19, Ampliación del Analisis de la Oferta agregada - Apuntes - Macroeconomía, HIDROMETEOROLOGIA, prediccion a corto, mediano y largo plazo en colomboa, planificación a largo plazo y corto plazo, AMPLIACIÓN DE CAPITAL Y DERECHO DE SUSCRIPCIÓN PREFERENTE La ampliación de cap. 158.3. La demora de la Entidad en emitir y notificar la resolución aprobando la prestación adicional, puede ser causal de ampliación de plazo. 193.4. 198.3. CONCLUSIONES DEL SUPERVISOR La solicitud de ampliación de plazo de obra N°01, es por la causal 1) atrasos y/o paralizaciones por causas no atribuibles al contratista, indicados en el Artículo N°197.- Causales de ampliación de plazo, del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, sustentado mediante la documentación que se adjunta. La ampliación de plazo obliga al contratista, como condición para el pago de los mayores gastos generales, a presentar al inspector o supervisor la programación CPM que corresponda y su respectivo calendario de avance de obra valorizado actualizado, la lista de hitos no cumplidos, el detalle del riesgo acaecido, su asignación, así como su impacto considerando para ello solo las partidas que se han visto afectadas y en armonía con la ampliación de plazo concedida, en un plazo que no puede exceder de siete (7) días contados a partir del día siguiente de la fecha de notificación al contratista de la aprobación de la ampliación de plazo. Residente cuantificar el tiempo para culminar la obra reprogramada (23-12-17) con el rendimiento bajo que se viene ejecutando. Mediante asiento Nro. 1 sustentatorio informe tecnico. Así mismo el Inicio de la misma, se determina a la fecha del inicio de obra, siendo el 04 de julio de 2019. la obra en su conjunto. - Atrasos en el cumplimiento de las prestaciones por causas atribuibles a la Entidad. Nº 281 de la Ley Nº 4743/12 establece que Partidos y Movimientos Políticos "...Dentro de los cuarenta días siguientes a las elecciones, deberán elevar al Tribunal Electoral cuenta documentada de todos los gastos e ingresos irrogados por la campaña, y un informe anexo acerca de las contribuciones o donaciones recibidas para su … 10/09/2020 18/09/2020 24/10/2020 ENTREGA EXP. Ampliación del plazo de ejecución: 158.1. procede la ampliación de plazo en los siguientes casos: a) Cuando se aprueba el adicional, siempre y cuando afecte el plazo. Se remitirá el expediente de ampliación de plazo parcial N° 03 por un plazo de treinta (30) días calendarios, que difieren del término de la obra al 22 de enero del 2018. %%EOF 158 0 obj <> endobj N° 20769 - Piñosµ. [email protected] 198.4. Si el residente anoto en el cuaderno de obra el inicio y fin de la causal, si el contratista presento su informe dentro de los 15 días calendarios después de concluida la circunstancia invocada, si presentado el informe del inspector o supervisor, la entidad a partir del día siguiente tiene un plazo máximo de diez (10) días hábiles para emitir resolución. 193.5. ANTECEDENTES DE SOLICITUD APLIACION DE PLAZO Con fecha 06 de Julio de 2019, mediante asiento Nro. Se recomienda dar conformidad al presente informe, establecido por la Ley de Contrataciones del Estado y continuar con el trámite de implementación del mismo. Cuantificación del plazo solicitado: Para la ejecución de las partidas es necesario 25 días calendarios de ampliación de plazo contractual. BASE LEGAL 4. Se debe solicitar, cuando una Ampliación Mayor a 100 m², se encuentre terminada o parte de la misma pueda habilitarse independientemente. El presente documento contiene la solicitud de Ampliación de Plazo Parcial N° 01 formulada por CONSORCIO AGUA MANANTIAL, con ocasión de haberse producido la conmoción social -paro y … En relación al artículo N°197 y 198 del reglamento de la ley de contrataciones del estado. ARQUITECTO DIRECTOR DE OBRA Madrid, 28 de julio de 2020 GERES TREINTA, S.L. 193.3. Con informe Nº 031 de fecha 10 de octubre del 2014, se informa que se realizo el requerimiento con Nº 2071 de 112 und de tuberías PVC SAL NTP ISO 4435 de 355 mm (incluido anillos), para el … %PDF-1.6 %���� En contestación a la carta de la constructora solicitando ampliación de plazo de ejecución de obra pasamos a contestar a cada El cuaderno de obra es cerrado por el inspector o supervisor cuando la obra haya sido recibida definitivamente por la Entidad. CARTA Nº 10 – 2017 - DPA/RO-LAZCH INF- AMPL PLAZO-03-LIUYAGARAN Ampliación de Plazo Parcial N° 03 – Obra: “Rehabilitación y Ampliación del Canal de Riego Liuyagarán Cochamarca, Distrito de Cochamarca, Oyón – Lima” 5.0 FUNDAMENTOS DE DERECHO DE LA AMPLIACIÓN DE PLAZO PARCIAL N° 03 Para la aprobación del presente Expediente de Ampliación de Plazo Parcial N° 03, se debe tener en cuenta la directiva de órgano N° 005 – 2015 – GRL – DRA y los artículos del reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, respecto a Situaciones de fuerza mayor o caso fortuito. Jefe de Supervisión. Las lluvias normales de la zona no son causales de ampliación de plazo, pero si las consecuencias de éstas, si es que deterioraron el trabajo ejecutado y/o no permiten el normal desarrollo de la obra, lo cual debe estar debidamente sustentado (incluyendo reportes meteorológicos y documentos de la entidad responsable) incluir además panel fotográfico. DATOS GENERALES DE LA OBRA 2. ANALIS TECNICO DE CAUSAL DE AMPLIACION DE PLAZO DEL CONTRATISTA 02.00 VEREDAS 02.02.01 CORTE DE TERRENO DE VEREDAS 02.02.02 NIVELACION Y APISONADO MANUAL DEL TERRENO 03.00 CUNETAS 03.02.01 CORTE DE TERRENO 03.02.02 NIVELACION Y APISONADO MANUAL DEL TERRENO 04.00 MURO DE CONTENCION 04.02.01 CORTE DE TERRENO 04.02.02 NIVELACION Y APISONADO MANUAL DEL TERRENO El estudio de mecánica de suelos del expediente técnico contempla el siguiente análisis: Como se refleja en las 4 calicatas, en promedio para profundidades de corte mayores a 0.60m se Hesa.consultores.srl@gmail.com Cel 965468616 HESA CONSULTORES S.R.L. El tercer es la no liberación de las áreas correspondientes a “AREAS VERDES” por ese motivo no se ha podido ejecutar hasta la fecha dichas partidas. Metrados y Valorizaciones. Así, la Entidad (Dirección Regional de Agricultura - DRA) deberá pronunciarse sobre dicha ampliación en un plazo máximo de diecisiete (17) días, posteriores a la fecha de presentación de la solicitud del contratista. Ronald F. Clayton 4.- JUSTIFICACION TECNICA 1. Cuando las ampliaciones se sustenten en causales que no correspondan a un mismo periodo de tiempo, sea este parcial o total, cada solicitud de ampliación de plazo se tramita y resuelve independientemente. Asiento Nº 171 – 12/12/2017 DEL RESIDENTE: (…)Se observa que los rendimientos en los diferentes trabajos son demasiado bajos por parte del personal de la zona. Asunto : INFORME DE SOLICITUD DE AMPLIACION DE PLAZO DE OBRA Nº01 Referencia : a) Orden N°4501257965 para la Ejecución de la Obra " CONSTRUCCION DE OBRAS PERIFERICAS … ampliación de plazo Nº 2 como nueva fecha de término de obra el 16/11/2021 . Procede la ampliación del plazo en los siguientes casos: a) Cuando se aprueba el adicional, siempre y cuando afecte el plazo. fecha 18 de noviembre de 2020, en base al informe técnico del Supervisor de Obra, Ingeniero Juan Benjamín Ríos Silva, a la información y análisis alcanzado por la Dirección de Obras; recomienda … … En tal sentido, la ampliación del plazo está referida a la ejecución contractual y no al periodo contractual como mal refiere la normativa de contratación pública vigente, siendo esta una deficiencia teórica que ha transcendido las legislaciones en el Perú, perdurando en los conceptos doctrinarios de los expertos y enquistado en el uso común. TOTAL 9. Que, en consecuencia, los motivos expuestos indican que se requiere una ampliación del plazo, hemos de indicarle a su despacho que, a través de este escrito. Ing I. Joel Rivera Calderón Consultor de Obras Registro Nª C - 10059 INFORME DE AMPLIACIÓN DE PLAZO GENERALIDADES: Obra: "MEJORAMIENTO Y PAVIMENTACION DEL JR. 9 DE DICIEMBRE TRAMO PUENTE VIÑAS – AV. Consultas sobre ocurrencias en la obra 193.1. Foto N° 06: Se observa trabajos de encofrado y vaciado de concreto con personal de la zona. 535-540. de obra, considerando el nuevo plazo de ejecución de obra, será el 24.10.2020; (iii) Con respecto a los conceptos económicos de esta solicitud de Ampliación Excepcional de Plazo de obra, si bien mediante Carta N° 019-2020/CSA, el contratista solicitó en … Post relacionados. Con presencia de Roca a más de 0.60m. Contrato N° 016-2019-GAF-MSS 3. Debo indicar que a tenor de lo dispuesto en el procedimiento establecido para ampliaciones de plazo, una vez recibida la solicitud, el supervisor emitirá un informe técnico-legal expresando su … Este incremento de trabajos no previstos representa una ampliación de tres semanas respecto a nuestra planificación contractual de la obra. Our partners will collect data and use cookies for ad targeting and measurement. Todas estas causales se dejaron constancia tanto en el informe de compatibilidad de inicio del proyecto como en los asientos de cuaderno de obra detallados en el siguiente informe. con los requisitos y condiciones necesarios para su configuración Gran Vía 78 1ª 28013 - Madrid ASUNTO: INFORME SOBRE LA AMPLIACIÓN DE PLAZO DE EJECUCIÓN OBRA POR PARTE DE LA CONSTRUCTORA. FECHA : Yauyos 16 de Abril del 2010 Por Intermedio del presente documento es grato dirigirme a Usted, para hacerle llegar el siguiente pedido de Ampliación de Plazo Respecto a … Imaginemos que estamos en una Obra que se encuentra en su periodo final de ejecución, digamos que se encuentra al 95% de ejecución y de los cien (100) días calendario de plazo de ejecución contractual quedan diez (10). Imaginemos además que es 31 de enero, entonces el Contratista tendría hasta el 10 de febrero para culminar el 5% de la Obra. 8. Mediante Asiento Nro. ANALISIS Y CUANTIFICACION DE AMPLIACION DE PLAZO DEL CONTRATISTA 02.00 VEREDAS 02.02.01 CORTE DE TERRENO DE VEREDAS 02.02.02 NIVELACION Y APISONADO MANUAL DEL TERRENO 03.00 CUNETAS 03.02.01 CORTE DE TERRENO 03.02.02 NIVELACION Y APISONADO MANUAL DEL TERRENO 04.00 MURO DE CONTENCION 04.02.01 CORTE DE TERRENO 04.02.02 NIVELACION Y APISONADO MANUAL DEL TERRENO DESCRIPCION und cronograma Contractual ANALISIS PLAZO REAL PLAZO SOLICITADO Dur. Siendo su fecha de inicio 10 de Setiembre del 2020 con un plazo de ejecución de 45 dias calendarios, teniendo fecha de término contractual 24 de Octubre del 2020. N° 168-2020-EF, en sus artículos 158, 192, 193, 197 y 1968 que manifiesta lo siguiente: Artículo 158. La Dirección de Obras emitirá el Certificado de … Luis Antonio Zamora Chapilliquén Supervisor de Obra : Ing. Los profesionales autorizados para anotar en el cuaderno de obra evalúan permanentemente el desarrollo de la administración de riesgos, debiendo anotar los resultados, cuando menos, con periodicidad semanal, precisando sus efectos y los hitos afectados o no cumplidos de ser el caso. En el marco de lo dispuesto por la normativa de contrataciones del Estado, se advierte que en el caso de obras, si la Entidad no se pronuncia sobre la solicitud de ampliación de plazo conforme a lo establecido en el artículo 170 del Reglamento, se tiene por aprobado lo indicado por el inspector o supervisor en su informe; en su defecto, si dentro del … INFORME N ° 01 -2011-ISRJA-ABH DE : ING. Total de Días Plazo solicitado: 30 días Total de días de la Ampliación de Plazo Parcial N° 03: 30 días calendario Esta información, se ha llevado al cronograma de causales, probándose claramente el desfase de la nueva Fecha Prevista de Culminación del 23 de diciembre del 2017 hasta el 22 de enero del 2018, debiendo cubrirse la necesidad de un plazo de ciento ochenta y siete (187) días calendarios1. endstream endobj startxref Se debe solicitar, cuando una Ampliación Mayor a 100 m², se encuentre terminada o parte de la misma pueda habilitarse independientemente. ELEVACION CONSULTA A PROYECTISTA 10/09/2020 24/09/2020 INICIO DE OBRA TERMINO CONTRACTUAL 15-10-2020 EJECUCION DE PARTIDA LOSA 09-10-2020 PLAZO MAXIMO DE ABSOLUCION DE CONSULTA 24/10/2020 20-10-2020 PROYECTISTA ABSUELVE CONSULTA CUADRO DE FECHAS DE INICIO DE ACTIVIDADES EDT Nombre de tarea 1.4.6 CUARTO DE OXIGENO 1.4.6.1.5 LOSAS DE CONCRETO E=0.20M 1.4.6.1.5.2 1.4.6.1.5.3 13 días Comienzo Fin CONCRETO F'C=210 KG/CM2 PARA LOSA DE CONCRETO 10 días 08/10/20 17/10/20 ACERO CORRUGADO FY=4200 KG/CM2 3 días 05/10/20 07/10/20 1.4.7 DEPOSITO DE RESIDUOS SOLIDOS 1.4.7.1.5 LOSAS DE CONCRETO E=0.20M 04 dias 04 días 1.4.7.1.5.2 ACERO CORRUGADO FY=4200 KG/CM2 2 días 07/10/20 08/10/20 1.4.7.1.5.3 CONCRETO F'C=210 KG/CM2 PARA LOSA DE CONCRETO 2 días 05/10/20 06/10/20 1.6 MODULO COVID 19 1.6.5 LOSAS DE CONCRETO E=0.20M 08 días 1.6.5.1 6.1 Días Calendario CONCRETO F'C=210 KG/CM2 PARA LOSA DE CONCRETO 08 días 02/10/20 10/10/20 Se tiene la fecha más antigua para ejecución de estas partidas el día 02 de Octubre del 2020 y término el 17 de octubre del 2020. Ver más. Carta de prórroga de plazo por covid-19. San Martín.. - La Contraloría General identificó un perjuicio económico de S/ 156 750,37 en contra del Proyecto Especial Alto Mayo, por haber otorgado una ampliación de plazo sin contar con el sustento técnico durante la ejecución de la obra de “Mejoramiento y ampliación del sistema de agua potable y alcantarillado de la ciudad de Rioja - II Paquete”, en el … FECHA : 23 de octubre del 2020 Tengo el agrado de dirigirme a su despacho para saludarte y por medio del presente, en atención al documento de la referencia, alcanzarle el INFORME TECNICO SOBRE AMPLIACION DE PLAZO Nro 01 – POR 30 DIAS CALENDARIOS, de la obra “Construcción de Ambiente Complementario; Adquisición de Bomba de Infusión, Equipo de Rayos x Digital y Cama Clínica Rodable; Además de Otros Activos en el (la) EESS Casma, Distrito de Casma, Provincia de Casma, Departamento de Ancash”, con código único N° 2489676 – Componente Infraestructura, ejecutada bajo la modalidad de CONTRATACION DIRECTA el mismo que detallo a continuación: 1.0 DATOS GENERALES DE LA OBRA: Obra: Aceptación de oferta Monto de Inversión Programado Modalidad de Ejecución Fuente de Financiamiento : : : : Canon EJECUCION DE OBRA – CONTRATISTA Contratista : Proceso de selección : Modalidad : Sistema de Contratación : Valor Referencial : Monto Contratado : Fecha de Entrega de Terreno : Adelanto Directo : Adelanto de materiales : Fecha de Inicio : Plazo de Ejecución de Obra : “Construcción de Ambiente Complementario; Adquisición de Bomba de Infusión, Equipo de Rayos x Digital y Cama Clínica Rodable; Además de Otros Activos en el (la) EESS Casma, Distrito de Casma, Provincia de Casma, Departamento de Ancash”, con código único N° 2489676 – Componente Infraestructura Carta N° 024-2020-GRA-GRAD/SGABySS.GG. Plazo: Hasta 10 días calendario de presentado el informe de valorización La Entidad revisa el informe de valorización presentado. Para este efecto, la Entidad considera en el contrato celebrado con el proyectista cláusulas de responsabilidad y la obligación de atender las consultas que les remita la Entidad dentro del plazo que señale dicha cláusula. En trámite. Es todo cuanto informo a usted para conocimiento y fines pertinentes. La MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTIAGO DE SURCO ha encargado a la empresa HESA CONSULTORES S.R.L (en adelante SUPERVISION), la supervisión de las obras del PROYECTO. Enlace o documento con los datos de rendimiento comparados de la Universidad. Todos los motivos expuestos obligan a la Entidad al reconocimiento de una ampliación de plazo de 26 días calendarios, lo cual alarga la fecha de término de obra del día 24 de octubre de 2020 al día 20 de noviembre de 2020. 198.8. - Demoras en la absolución de consultas por modificaciones sustanciales del expediente técnico que afecten el cronograma de ejecución de avance de obra. Por consiguiente se cuantifica un retraso de 18 días calendarios desde la fecha de Inicio de la actividad que es CONCRETO DE LOSA DE MODULO COVID CUANTIFICACION FINAL a) Por demora en la entrega del expediente técnico: Del Periodo 10 al 18 de Setiembre del 2020……………………………………...….08 días Calendarios b) Por demora en la absolución de la Consulta Técnica: Del Periodo 02 al 20 de octubre del 2020…………………………………………….18 días Calendarios TOTAL DIAS CALENDARIOS DE AMPLIACION…………………..………………26 días Calendarios De acuerdo al presente informe de ampliación de plazo N° 01, el contratista solicita un periodo de 26 días calendarios para dicha ampliación, contados a partir de la fecha del día siguiente de la culminación de la obra (24 de octubre de 2020) y donde la nueva fecha de culminación sería el 20 de noviembre de 2020. PERU Ubicación: JR. 9 DE DICIEMBRE DANIEL HERNANDEZ TAYACAJA HUANCAVELICA Pliego: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE DANIEL … William Sánchez Quispe. All rights reserved. La Entidad resuelve sobre dicha ampliación y notifica su decisión al contratista en un plazo máximo de quince (15) días hábiles, contados desde el día siguiente de la recepción del indicado informe o del vencimiento del plazo, bajo responsabilidad. el presente informe sustenta la necesidad de solicitar ampliación de plazo n°01 por las siguientes causales: luego de haber hecho una revisión del expediente técnico se verifico que este no contemplaba la actividad de acarreo manual debido a la dificultad de ingreso al proyecto, es decir solo se cuenta con un acceso de ingreso y salida tanto … CONCLUSIÓN Por las razones expuestas de hechos técnicos y administrativos, debidamente comprobados y documentados, SE SOLICITA TREINTA (30) DÍAS CALENDARIO de Ampliación Parcial de la Fecha Prevista 1 Ver cronograma de afectación de causales y Diagrama de eventos CARTA Nº 10 – 2017 - DPA/RO-LAZCH INF- AMPL PLAZO-03-LIUYAGARAN Ampliación de Plazo Parcial N° 03 – Obra: “Rehabilitación y Ampliación del Canal de Riego Liuyagarán Cochamarca, Distrito de Cochamarca, Oyón – Lima” de Culminación, en concordancia con el Contrato de Obra y normatividad aplicable, desfasando la Fecha Prevista de Culminación de obra al 22 de enero del 2018. OBJETIVO DE LA ORDEN DE CAMBIO DE AMPLIACION DE PLAZO Nº1 La presente orden de cambio tiene los siguientes objetivos: 1. 198.7. Foto N° 02: Se observa trabajos de excavación con personal de la zona.. CARTA Nº 10 – 2017 - DPA/RO-LAZCH INF- AMPL PLAZO-03-LIUYAGARAN Ampliación de Plazo Parcial N° 03 – Obra: “Rehabilitación y Ampliación del Canal de Riego Liuyagarán Cochamarca, Distrito de Cochamarca, Oyón – Lima” Foto N° 03: Se observa trabajos de encofrado y vaciado de concreto con personal de la zona. Atentamente, Alfonso Federico Larco Plasencia Residente de obra. Asunto : INFORME DE SOLICITUD DE AMPLIACION DE PLAZO DE OBRA Nº01 Referencia : a) Orden N°4501257965 para la Ejecución de la Obra " CONSTRUCCION DE OBRAS PERIFERICAS GRANJA EPA 01” Fecha : Trujillo, 10 de agosto del 2022 Me dirijo a Usted para saludarle muy cordialmente y a la vez hacerle llegar el Informe De no pronunciarse la Entidad en el plazo señalado, se tiene por aprobado el calendario elevado por el inspector o supervisor. El inspector o supervisor emite un informe que sustenta técnicamente su opinión sobre la solicitud de ampliación de plazo y lo remite a la Entidad y al contratista en un plazo no mayor de cinco … Luego el contratista solicitó la Ampliación de Plazo NO 05 por 38 días calendario por la causal de ejecución del Sistema en Media Tensión aprobado por el concesionario Hidrandina; la entidad aprobó la ampliación de plazo, con la que el término de obra se prorrogó hasta el 05.01.17. n°06) ... municipalidad distrital de anta " mejoramiento y ampliaciÓn de los servicios de educaciÓn secundaria en las ii. Según el Artículo 169° del Reglamento de la Ley N° 30225 de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, el plazo de ejecución puede ser prorrogado, siempre que se justifiquen mediante … Modelo de carta de prórroga del proyecto. Por todo lo expuesto, En concordancia del artículo 198 del Reglamento de Contrataciones del Estado. Atentamente. Debo indicar que a tenor de lo dispuesto en el procedimiento establecido para ampliaciones de plazo, una vez recibida la solicitud, el supervisor emitirá un informe técnico-legal expresando su opinión sobre la solicitud de ampliación de plazo y lo remitirá a la entidad Dirección Regional de Agricultura - DRA, en un plazo no mayor de siete (7) días, contados desde el día siguiente de presentada la solicitud del contratista. En virtud de lo expuesto, una deficiencia del expediente técnico podría considerarse un vicio oculto cuando, luego de culminado el contrato de consultoría de obra, se advierten defectos en el expediente técnico que no podían ser apreciados a simple vista o empleando la diligencia ordinaria, y que impiden que la Entidad pueda utilizarlo adecuadamente. Datos medios de los valores anteriores para cada curso y global al periodo. - La ampliación de plazo se concederá mediante la emisión de acto resolutivo. Si en ambos casos, vencidos los plazos, no se absuelve la consulta, el contratista tiene el derecho a solicitar ampliación de plazo contractual por el tiempo correspondiente a la demora. - Mediante Carta 963-2020-GRA/GRI de fecha de recepción 18 de setiembre de 2020, se hace entrega formal una copia fosfática del EXPEDIENTE TECNICO DE LA OBRA aprobado con Resolución Gerencial Regional N° 0139-2020-GRA/GRI de fecha 31 de julio de 2020 - Con Asiento N° 06 del Residente de fecha 20.09.2020, se requiere elevar la consulta al proyectista debido a que existe una controversia en el expediente técnico en cuanto a las partidas de losa de concreto, en las cuales no se aprecia ningún detalle del mismo en los planos de estructuras E-01,E-02,E-03 y E-04 en los cuales aparecen cortes donde se indica FALSO PISO DE CONCRETO de 10 cm de espesor, se solicita aclarar este tema a la brevedad ya que afecta directamente la RUTA CRITICA del proyecto. La cuantificación de la Ampliación de Plazo Parcial N° 03 se sustenta de la siguiente manera: DESCRIPCIÓN DIAS Causal: Bajo rendimiento por parte del personal de obra de la zona, lo cual ha originado atrasos en la ejecución de diversas partidas y consecuentemente a) Plazo de 30 días calendarios. En ese sentido, el contenido de mi solicitud de Ampliación de Plazo Parcial N° 03 es la siguiente: - Cuantifico los días requeridos compatibles con la anotación en el cuaderno de obra de las circunstancias que ameriten a mi criterio, ampliación de plazo, desde el inicio y durante la ocurrencia de la causal. Con fecha 06 de Octubre del 2020, se llevó a cabo la firma del contrato para la ejecución de la Obra: “CONSTRUCCION DE AMBIENTE COMPLEMENTARIO, ADQUISICION DE BOMBA DE INFUSION, EQUIPO DE RAYOS X DIGITAL Y CAMA CLINICA RODABLE, DEMAS DE OTRO ACTIVOS EN EL (LA) EESS CASMA – CASMA DISTRITO DE CASMA, PROVINCIA DE CASMA, DEPARTAMENTO ANCASH” CODIGO UNICO DE INVERSIONES N° 2489676”, entre Gobierno Regional de Ancash y la Empresa Contratista KVC Contratistas S.A.C. h��Vmo�6�+�%��M�H�0`G��i�k� ��Ĭ���Ii���ݑ�-�q#g�a(Q�B������B�"3��g�p"���p � �Ɵ 5(�Ic���)!2 �V8�UuDD�$L4S010�� #B��2�Hf`#�T`ۛ74�s���N?�kN�i�����9L?�㸸m D(��t\,k`;u����u�g�eq2��EV�y��g߀����7�[T������bn�*))����E6��@vX��eM�Tt�e~���;8��������DB��z��mԅ�u4*�%'�W��� ��1����M���]vo�pt���:�c-~�]V��WǾ�[�ы:[���|a �om���Cz�}�frؕ^���#XL��uk��e����~j� �8$B�S� �"�n�����0�P=;��n��q��v�ne���� �� �J�Z�|�2�;�ml��y�v�0�{�n�O�'F��qW�b3��G2�*�lo�gΗ����=Mٮ�i�e�?쌲�b�� ���:_�U���eU���mC֥7�۬�إ5cN�nj�i�`]�o��:HT.+:��y�˙-a���`7���H^���h8+n�1,�Z-�=B����Ä�J�� $����)����~�TI�Qr@"HKR�t��id����3� �!n ��W9�q�ZS`��@v El inicio y culminación de la prestación del servicio de ejecución de obra se extenderá desde la suscripción del contrato hasta la liquidación final del contrato (45 DIAS CALENDARIO). Los Centros Poblados beneficiados para las obras de ampliación y mejoramiento del Sistema de Agua y Alcantarillado, lo constituyen las habilitaciones dentro de la localidad urbana del distrito. 192.3. Consultas sobre ocurrencias en la obra, ítem 193.3. El inspector o supervisor los eleva a la Entidad, con los reajustes que puedan concordarse con el contratista, en un plazo máximo de siete (7) días, contados a partir del día siguiente de la recepción del nuevo calendario presentado por el contratista. - Confirmar la fecha de término de la obra. 129,984.13 (ciento veintinueve mil novecientos ochenta y cuatro con 13/100 nuevos soles), a través de la carta fianza Nº E1091-00-2019, monto que es equivalente al 10% del monto contrato original, la misma que se mantendrá vigente hasta el consentimiento de la liquidación final. n�b��p�c������2[�6�i|���Gd�ӂtQEt������,�ϛ�1� �A�jr�d�Z�Nη(����eB�p�u6�t� �"2`��Hed��)D�J;4=�B�t��i~o+[� Ń}�S�C��֧�xY��n�?e����M�ls! Contribuciones y Donaciones - Año 2015 Art. Address: Copyright © 2023 VSIP.INFO. porras residente de obra. Con respecto a la CONSULTA realizada mediante cuaderno de obra de Asiento N° 06 del residente, la supervisión comunica mediante Asiento N° 07 del supervisor, acoge la consulta técnica por parte de la residencia y comunica al contratista que se estará tramitando dicha consulta a la ENTIDAD para absolución del proyectista CARTA N° 008-2020- CAVA-CV/SUP.GRA con fecha 24 de setiembre de 2020, se eleva la CONSULTA del Asiento N° 06 de la Residencia, sobre la incompatibilidad en la ejecución de la LOSA, la cual forma parte de la RUTA CRITICA de ejecución. Que, mediante Resolución N° 33810-2021/S-30000 de fecha 08.04.2021, se aprueba la Ampliación de Plazo N° 02 por un periodo de 13 días calendarios. Sin embargo, el contratista no puede paralizar la obra por dicho motivo, salvo que las únicas partidas por ejecutar resulten ser las de aprobación de la prestación adicional de obra que se encuentra pendiente de aprobar, por que de lo contrario … Cuadro III: Resultados de las distintas encuestas realizadas al profesor en las distintas asignaturas impartidas en … 8. CONSOR JESUS . breve posible, conforme se observa del Informe de Licencia N° 000318-2020-AP-UAF-GAD-CSJPU-PJ; se debe señalar que, en el caso de autos no se ha cumplido con los lineamientos establecidos por la Resolución Administrativa N° 060-2014-CE-PJ, el cual establece que, el servidor debe presentar su solicitud de licencia en el plazo mínimo de Ampliación de Plazo El plazo pactado sólo podrá ser prorrogado cuando se justifique documentadamente las causales y estas modifiquen la ruta crítica del calendario valorizado de avance de obra y PERT-CPM. Asiento Nº 165 – 06/12/2017 DEL SUPERVISOR: (…) en cuanto al rendimiento difiere al estudio del expediente técnico. SE SOLITICA. Ruc 20601614759 ------------------------------------------------------------------------- ----------------------- Para efectos de firma de contrato EL CONTRATISTA entregó a la suscripción del contrato la respectiva garantía solidaria, irrevocable, incondicional indivisible y de realización automática a solo requerimiento a favor del CONTRATANTE, entregándose la garantía de fiel cumplimiento por el monto de S/. 7. Siéntase libre de enviar sugerencias. AMPLIACION DE ESCALAS DE VOLTIMETR, Ampliación de Plazo Parcial N° 03 – Obra: “Rehabilitación y Ampliación del Canal de Riego Liuyagarán Cochamarca, Distrito de Cochamarca, Oyón – Lima” AMPLIACIÓN DE PLAZO PARCIAL N° 03 OBRA: “REHABILITACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL CANAL DE RIEGO LIUYAGARAN COCHAMARCA, DISTRITO DE COCHAMARCA, OYÓN – LIMA” RDS N° 0113 – 2017 – GRL – GRDE - DRA - 15 de Junio 2017 ENTIDAD: GOBIERNO REGIONAL DE LIMA - GRL DIRECCION REGIONAL DE AGRICULTURA - DRA COCHAMARCA, DICIEMBRE 2017 CARTA Nº 10 – 2017 - DPA/RO-LAZCH INF- AMPL PLAZO-03-LIUYAGARAN Ampliación de Plazo Parcial N° 03 – Obra: “Rehabilitación y Ampliación del Canal de Riego Liuyagarán Cochamarca, Distrito de Cochamarca, Oyón – Lima” CONTENIDO 1. - Los expedientes de ampliación no serán devueltos para adicionar documentación y/o arreglar sustentación. - Validar los registros del cuaderno de obra sobre las incidencias de importancia para la obra (consultas, propuestas, incidentes, CARTA Nº 10 – 2017 - DPA/RO-LAZCH INF- AMPL PLAZO-03-LIUYAGARAN Ampliación de Plazo Parcial N° 03 – Obra: “Rehabilitación y Ampliación del Canal de Riego Liuyagarán Cochamarca, Distrito de Cochamarca, Oyón – Lima” avances físicos/financieros, utilización de materiales, mano de obra y equipos) - Validar las anotaciones realizadas por el Residente de Obra, en el cuaderno de obra, sobre causales de generación de modificaciones al Expediente Técnico (plazo y presupuesto). ALFONSO FEDERICO LARCO PLASENCIA Residente de Obra ASUNTO: AMPLIACION DE PLAZO Nro 01 – POR 30 DIAS CALENDARIOS OBRA: “CONSTRUCCION DE AMBIENTE COMPLEMENTARIO; ADQUISICION DE BOMBA DE INFUSION, EQUIPO DE RAYOS X DIGITAL Y CAMA CLINICA RODABLE; ADEMAS DE OTROS ACTIVOS EN EL (LA) EESS CASMA, DISTRITO DE CASMA, PROVINCIA DE CASMA, DEPARTAMENTO DE ANCASH”. 6.3.7 sobre el plazo de ejecución de obra toda ampliación de plazo de la obra será aprobada por el titular de la entidad mediante resolución directoral sectorial, previa sustentación escrita del residente de obras si la causal es de su competencia y sólo estará justificada cuando afecte la ruta crítica y esté vigente el plazo de ejecución en los … 6.2 7.0 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES - - - Se concluye que se ha cumplido con la presentación del AMPLIACION DE PLAZO N° 01 por parte de EL CONTRATISTA procediendo a la respectiva evaluación por parte de LA SUPERVISION establecido por la Ley de Contrataciones del Estado. CARTA Nº 10 – 2017 - DPA/RO-LAZCH INF- AMPL PLAZO-03-LIUYAGARAN Ampliación de Plazo Parcial N° 03 – Obra: “Rehabilitación y Ampliación del Canal de Riego Liuyagarán Cochamarca, Distrito de Cochamarca, Oyón – Lima” Foto N° 05: Se observa trabajos de encofrado y vaciado de concreto con personal de la zona. Anotación de ocurrencias 192.1. Al no ver respuesta alguna de parte de la entidad y proyectista, se coordinó con la supervisión de la obra, la ejecución de la partida teniendo en cuenta los metrados, presupuesto y especificaciones técnicas, partida de losa de que fue ejecuta en fecha 15 de Octubre del 2020. En este caso, el contratista amplía el plazo de las garantías que hubiere otorgado. El presente informe sustenta la necesidad de solicitar ampliación de plazo N°01 por las siguientes causales: Luego de haber hecho una revisión del expediente técnico se verifico que este no contemplaba la actividad de acarreo manual debido a la dificultad de ingreso al proyecto, es decir solo se cuenta con un acceso de ingreso y salida tanto para el ingreso de materiales para ejecución de las partidas y para la eliminación de material producto de corte y demoliciones. Se solicitó una Ampliación de Plazo por 25 días calendarios, la causal fue por desabastecimiento de materiales, dicha ampliación fue aprobada por Resolución Directoral Sectorial N° 295 el 24 de Octubre del 2017, siendo la nueva fecha de CARTA Nº 10 – 2017 - DPA/RO-LAZCH INF- AMPL PLAZO-03-LIUYAGARAN Ampliación de Plazo Parcial N° 03 – Obra: “Rehabilitación y Ampliación del Canal de Riego Liuyagarán Cochamarca, Distrito de Cochamarca, Oyón – Lima” culminación el día 26 de noviembre del 2017, haciendo un total de 130 días de ejecución. informe tÉcnico de solicitud de ampliaciÓn de plazo de ejecuciÓn de obra n° 02 indice 1. ficha tecnica 1.1 datos generales de la obra 2. memoria descriptiva 2.1 nombre del proyecto 2.2 ubicacion del proyecto 2.3 generalidades 2.4 antecedentes 2.5 objetivos 2.6 metas 2.7 base legal 2.8 justificacion de la solicitud de ampliacion de plazo Asiento Nº 162 – 04/12/2017 DEL SUPERVISOR: (…)Se aprecia el vaciado de concreto en las diferentes partidas, el rendimiento es inferior a lo establecido en el expediente técnico, tratar de mejorar el rendimiento con mayor mano de obra. El segundo punto recalcante es que el expediente técnico no contempla las actividades de demolición y eliminación de las escaleras a construir las cuales se encontraban en un grave estado de deterioro, lo cual también debe considerarse como una ampliación de plazo. En este caso, el contratista amplía el plazo de las garantías que hubiere otorgado. 08 del Contratista, se reiteró la variación de clasificación del terreno. 158.5 Las ampliaciones de plazo en contratos de bienes o para la prestación de servicios en general y consultoría en general dan lugar al pago de los gastos generales debidamente acreditados. DIRECTA-PROC-11-2020-GRA-OEC/SGABYSG-1 Contratación Directa – Causal situación de emergencia. CHRISTIAN FELIPE CARRION BUCHHAMMER Gerente Gen, MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE POTONI DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO Vencido el plazo anterior y de no ser absueltas, el contratista dentro de los dos (2) días siguientes tiene que acudir a la Entidad, la cual las resuelve en un plazo máximo de cinco (5) días, contados desde el día siguiente de la recepción de la comunicación del contratista. Post … Ruc 20601614759 ------------------------------------------------------------------------- ----------------------- DESCRIPCION und cronograma Contractual ANALISIS PLAZO REAL PLAZO SOLICITADO Dur. el presente informe sustenta la necesidad de solicitar ampliación de plazo n°01 por las siguientes causales: luego de haber hecho una revisión del expediente técnico se … SIN RECONOCIMIENTO DE GASTOS GENERALES. Por la causal establecida en el artículo 197, causales, a) Atrasos y/o paralizaciones por causas No atribuibles al contratista, por lo que se solicita una ampliación de plazo de quince (15) días calendario. - Que la causal modifique el calendario valorizado vigente de avance de obra y que afecten la ruta crítica de obra. El inspector o supervisor emite un informe que sustenta técnicamente su opinión sobre la solicitud de ampliación de plazo y lo remite a la Entidad y al contratista en un plazo no mayor de cinco (5) días hábiles, contados desde el día siguiente de presentada la solicitud. 3.0 BASE LEGAL La solicitud y evaluación de la Ampliación de Plazo se fundamenta legalmente en la Ley 30225 y su Reglamento de Contrataciones del Estado aprobado mediante D.S. endstream endobj 159 0 obj <>/Metadata 16 0 R/Pages 156 0 R/StructTreeRoot 27 0 R/Type/Catalog>> endobj 160 0 obj <>/MediaBox[0 0 595.2 841.8]/Parent 156 0 R/Resources<>/ProcSet[/PDF/Text/ImageB/ImageC/ImageI]>>/Rotate 0/StructParents 0/Tabs/S/Type/Page>> endobj 161 0 obj <>stream Ficha técnica del proyecto con la justificación de la ampliación de plazo. Cronograma acelerado de avance de obra. Anexo (copias de cuaderno de obra). Es cuanto informe a su despacho para que Ud. Tome las acciones que correspondan Atentamente: - Por caso fortuito o fuerza mayor debidamente comprobados. Las consultas cuando por su naturaleza, en opinión del inspector o supervisor, no requieran de la opinión del proyectista, son absueltas por estos dentro del plazo máximo de cinco (5) días siguientes de anotadas las mismas. El ejecutor de obra ha sustentado mediante asientos en el cuaderno de obra un total de 196:52 horas, que hacen un aproximado de 25 das calendario perdidos por efecto de las lluvias (numeral … HESA CONSULTORES S.R.L. Cuando se trate de circunstancias que no tengan fecha prevista de conclusión, hecho que es debidamente acreditado y sustentado por el contratista de obra, y no se haya suspendido el plazo de ejecución contractual, el contratista puede solicitar y la Entidad otorgar ampliaciones de plazo parciales, a fi n de permitir que el contratista valorice los gastos generales por dicha ampliación parcial, para cuyo efecto se sigue el procedimiento antes señalado. Supervisión de Obra Consultor de Obra Jefe de Supervisión Monto Contratado Supervisión : : : CONSORCIO VAESCO Ing. NC 40557 ANOTACIONES DEL CUADERNO DE OBRA Asiento N°6 del contratista 06 de Julio del 2019 Se ha revisado los planos de veredas y escaleras, y no están considerados muros de concreto ciclópeo en las calles 2, 4, 7 y 8. 3.1 El plazo de vigencia de este Contrato y de la ejecución de la obra será desde la firma de la presente Adenda hasta el 15 de noviembre de 2012, pudiendo prolongarse durante más días, de acuerdo a la entrega de la obra. Asiento Nº 163 – 05/12/2017 DEL RESIDENTE: (…)Se observa que los rendimientos en trabajos de concreto son bajos comparados a los del expediente técnico, trabajos son ejecutados por personal de la zona. CONCLUSIÓN 9. Causales de ampliación de plazo El contratista puede solicitar la ampliación de plazo pactado por cualquiera de las siguientes causales ajenas a su voluntad, siempre que modifiquen la ruta crítica del programa de ejecución de obra vigente al momento de la solicitud de ampliación: a) Atrasos y/o paralizaciones por causas no atribuibles al contratista.” 06.00 VARIOS 06.01 SEMBRADO DE GRASS No liberación de las áreas correspondientes a “AREAS VERDES” por ese motivo no se ha podido ejecutar hasta la fecha dichas partidas. Ing. Dichas alteraciones en la clasificación del terreno caería dentro de un vicio oculto los cuales se enmarcan dentro del “articulo 197. Informe TP.106900.004.11.VAL. Modelo de carta de prórroga del proyecto. Es cuanto informo a usted para su conocimiento y fines. Que, mediante acta de mutuo acuerdo se suspende el plazo de ejecución de la obra desde el 13.03.2021, y con acta de mutuo acuerdo se reinicie la obra en fecha 17.03.2021. 5.2 5.3 5.4 5.5 5.6 6.0 CUANTIFICACIONES POR DEMORA EN LA ENTREGA DEL EXPEDIENTE TECNICO Según lo indicado en este informe, existe un retraso en la entrega del expediente técnico de la obra, lo cual se evidencia con la entrega de la Carta 963-2020-GRA/GRI de fecha de recepción 18 de setiembre de 2020, se evidencia un atraso de 8 días calendarios. Que, en consecuencia, los motivos expuestos indican que se requiere una ampliación del plazo, hemos de indicarle a su despacho que, a través de este escrito. La entidad deberá emitir RESOLUCION al respecto. Lo cual no corresponde a la realidad del terreno ya que en las diferentes excavaciones que se han realizado para las partidas antes mencionadas el tipo de suelo se mantiene constante en un GP (Gravas pobremente graduadas). - Dentro de los quince (15) días naturales de concluido el hecho invocado, el Residente solicitará, cuantificará y sustentará su solicitud de ampliación de plazo ante CARTA Nº 10 – 2017 - DPA/RO-LAZCH INF- AMPL PLAZO-03-LIUYAGARAN Ampliación de Plazo Parcial N° 03 – Obra: “Rehabilitación y Ampliación del Canal de Riego Liuyagarán Cochamarca, Distrito de Cochamarca, Oyón – Lima” el Supervisor o Inspector presentando un expediente de ampliación de plazo. CUANTIFICACION DE LA AMPLIACION DE PLAZO PARCIAL N° 03 8. Hesa.consultores.srl@gmail.com Cel 965468616 HESA CONSULTORES S.R.L. ensayo sobre la educación rural en el perú, tablas peruanas de composición de alimentos pdf, el zorro enamorado de la luna minedu, qué características tiene machu picchu, refresco de cocona beneficios, filosofía de la naturaleza hegel pdf, universidades estatales, que hacer cuando se rompe un japa mala, perú vs argentina futsal, alfombras para escaleras sodimac, filosofía de la educación pdf libro, casacas oversize hombre, proyectos de irrigación en el perú pdf, canopy lunahuana precio, métodos anticonceptivos para la mujer en el brazo, computrabajo part time miraflores, examen residentado médico 2022 diciembre, municipalidad de santa áncash, casa hacienda san josé telefono, staffordshire bull terrier precio perú, que significa pasar tiempo de calidad, trabajo de marino mercante en españa, proceso de harina y aceite de pescado pdf, cuentos cortos en quechua cuzqueño, temas para tesis de doctorado en educación, pantalón de cuero hombre, familias rotas por dinero, convocatoria minedu 2022 piura, consumo mundial de fertilizantes 2021, fundamentos de la didáctica concepto, estrategia de evaluación ejemplos, devocionales cristianos cortos para mujeres, código del niño y adolescentes resumen, tipos de contaminación tesis, cerveza pilsen 650 ml precio, chistes para adulto cortos, comer repollo de noche engorda, diccionario de epistemología pdf, primer parábola de jesús, nitrato de potasio fertilizante, otitis media aguda diagnóstico, matemáticas primero de primaria pdf, taller gestion de emociones ppt, teleticket horario de atención, en que consiste la guerra espiritual, limonada frozen receta peruana, violencia de genero cancion en letra, medidas de una habitación matrimonial, donde estudiar docencia en lima, la justicia en el perú en la actualidad, biblioteca nacional del perú abancay, insumo restaurante carta, objetivos específicos de un restaurante de comida rápida, recetario de cocina fácil pdf, código de las fuerzas armadas, fecha de facturación tarjeta ripley, vulnerabilidad social ejemplos, qatar turismo mujeres, agencia de turismo en chincha, contrato intermitente ejemplos perú, el mejor anuncio para vender un auto, competencias de comunicación minedu 2022, socio adherente universitario costo, test vocacional de occ mundial, hay que ver para creer significado, resolución ejecutiva regional 2022 piura, modelo de certificado de posesión de terreno agrícola, resumen de la hacienda huando, suzuki new vitara seminuevo, crema para cabello oriflame, l carnitine xs 3000 como tomar, declaración de ingredientes fda, desodorante nivea hombre, convenio de parís propiedad industrial, beneficios de un trabajador en planilla, examen de primero de secundaria pdf 2022, dragon ball super: super hero crunchyroll, que son los mecanismos de participación ciudadana, cartoon network va a cerrar,
Cáncer De Próstata Metastásico, Precio Electrocardiograma Perú, Experiencias De Aprendizaje Minedu 2022, Espejos De Lujo Para Comedor, Importancia De La Inteligencia Espiritual, Estrategias De Ciberseguridad Tesis, Cuanto Cuesta Un Funko Pop En Perú, Corpac Convocatorias Controlador Aéreo, Polizoospermia Tratamiento, Tierra De Chacra Promart, Chevrolet N300 Segunda Mano,